当前位置:首页 >> 专业知识

文章检索SEARCH
建设工程施工合同(示范文本)(续)
来源:建筑房地产律师网    发布时间: 2018-10-10    点击次数:840次

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。


  工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。


 30、其他变更


  合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。


  31、确定变更价款


  31.1承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:


  (1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;


  (2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同介款;


  (3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。 31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。


  31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。


  31.4工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。


  31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。


  31.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。


  九、竣工验收与结算


  32、竣工验收


  32.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数。


  32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。


  32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。


  32.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。


  32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。


  32.6中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。


  32.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。


  32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。


  33、竣工结算


  33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。 33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。


  33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。


  33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。


  33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。


  33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。


  34、质量保修


  34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。


  34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)。


  34.3质量保修书的主要内容包括:


  (1)质量保修项目内容及范围;


  (2)质量保修期;


  (3)质量保修责任;


  (4)质量保修金的支付方法。


  十、违约、索赔和争议


  35、违约


  35.1 发包人违约。当发生下列情况时:


  (1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;


  (2)本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;


  (3)本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;


  (4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。


  发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。 35.2承包人违约。当发生下列情况时:


  (1)本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;


  (2)本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;


  (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。


  承包人承担违约责任,赔偿因其违约约发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。


  35.3一方违约后,另一方要求违给方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。


  36、索赔


  36.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。


  36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:


  (1)索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;


  (2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;


  (3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;


  (4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;


  (5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。


  36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。


  37、争议


  37.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;


  第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。


  37.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:


  (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;


  (2)调解要求停止施工,且为双方接受;


  (3)仲裁机构要求停止施工;


  (4)法院要求停止施工。


  十一、其他


  38、工程分包


  38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。


  38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。


  38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任。


  38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。


  39、不可抗力


  39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。


  39.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。


  39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:


  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;


  (2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;


  (3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;


  (4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;


  (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;


  (6)延误的工期相应顺延。 39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。


  40、保险


  40.1工程开工前,发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用。


  40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用。


  40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担。


  40.4承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。


  40.5保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。


  40.6具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定。


  41、担保


  41.1发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下担保:


  (1)发包人向承包人提供履约担保,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。


  (2)承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。


  41.2一方违约后,另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。


  41.3提供担保的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被担保方与担保方还应签订担保合同,作为本合同附件。


  42、专利技术及特殊工艺


  42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责办理申报手续并承担有关费用。


  42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任。


  43、文物和地下障碍物


  43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。


  如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。 43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。


  所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置。


  44、合同解除


  44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。


  44.2发生本通用条款第26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。


  44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。


  44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:


  (1)因不可抗力致使合同无法履行;


  (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。


  44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。


  44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。


  44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。


  45、合同生效与终止


  45.1双方在协议书中约定合同生效方式。


  45.2除本通用条款第34条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。


  45.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。


  46、合同份数


  46.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份。


  46.2本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定。


  47、补充条款


  双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本通用条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定。


第三部分  专用条款


  一、词语定义及合同文件


  2、合同文件及解释顺序


  合同文件组成及解释顺序:________________________________________________________


  3、语言文字和适用法律、标准及规范


  3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。


  3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:______________________________________


  3.3适用标准、规范


  适用标准、规范的名称:__________________________________________________________


  发包人提供标准、规范的时间:_____________________________________________________


  国内没有相应标准、规范时的约定:_________________________________________________


  4、图纸


  4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:___________________________________________


  发包人对图纸的保密要求:________________________________________________________


   使用国外图纸的要求及费用承担:__________________________________________________


  二、双方一般权利和义务


  5、工程师


  5.2监理单位委派的工程师


  姓名:________________职务:________________发包人委托的职权:__________________


  需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________


   5.3发包人派驻的工程师


  姓名:________________职务:________________________


  职权:__________________________________________________________________________


  5.6不实行监理的,工程师的职权:__________________________________________________


  7、项目经理


 


  姓名:________________职务:________________


  8、发包人工作


  8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:


  (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:____________________________________


  (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________


  (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:____________________________________


  (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:__________________________________________


 


  (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:___________________________


  (6)水准点与座标控制点交验要求:_______________________________________________


  (7)图纸会审和设计交底时间:____________________________________________________


  (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:______________________________________________________________________


  (9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________________________________


  8.2发包人委托承包人办理的工作:_________________________________________________


  9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:


  (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:______________


  (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:___________________________________________


   (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:____________________________


  (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:__________________________________


  (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:___________________


  (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________________________


  (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:____________________________________________________________________


  (8)施工场清洁卫生的要求:______________________________________________________


  (9)双方约定承包人应做的其他工作:______________________________________________


  三、施工组织设计和工期


  10、进度计划


  10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:__________________________


  工程师确认的时间:______________________________________________________________


  10.2群体工程中有关进度计划的要求:______________________________________________


   13、工期延误


  13.1双方约定工期顺延的其他情况:________________________________________________


  四、质量与验收


  17、隐蔽工程和中间验收


  17.1双方约定中间验收部位:______________________________________________________


  19、工程试车


  19.5试车费用的承担:____________________________________________________________


  五、安全施工


  六、合同价款与支付


  23、合同价款及调整


  23.2本合同价款采用___________________________________________________方式确定。


  (1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:_________________________________


   风险费用的计算方法:_____________________________________________________________


  风险范围以外合同价款调整方法:__________________________________________________


  (2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:_________________________________________


   (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:_____________________________________


  23.3双方约定合同价款的其他调整因素:____________________________________________


  24、工程预付款


  发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:____________________


  扣回工程款的时间、比例:_________________________________________________________


  25、工程量确认


  25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:____________________________________


  26、工程款(进度款)支付


  双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:______________________________________


  七、材料设备供应


  27、发包人供应


  27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:


  (1)材料设备单价与一览表不符: _________________________________________________


  (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:_____________________________


  (3)承包人可代为调剂串换的材料:________________________________________________


  (4)到货地点与一览表不符:______________________________________________________


 


  (5)供应数量与一览表不符:______________________________________________________


  (6)到货时间与一览表不符:______________________________________________________


  27.6发包人供应材料设备的结算方法:______________________________________________


  28、承包人采购材料设备


  28.1承包人采购材料设备的约定:__________________________________________________


  八、工程变更


  九、竣工验收与结算32、竣工验收


  32.1承包人提供竣工图的约定:____________________________________________________


  32.6中间交工工程的范围和竣工时间:______________________________________________


  十、违约、索赔和争议


  35、违约


  35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:


  本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:____________________________


  本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________


  本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:__________________________


  双方约定的发包人其他违约责任:__________________________________________________


  35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:


  本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任:____________________________


  本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:__________________________


   双方约定的承包人其他违约责任:__________________________________________________


  37、争议


  37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:


  (1)请___________________________________________________________________调解;


  (2)采取第 种方式解决,并约定向   仲裁委员会提请仲裁或向   人民法院提起诉讼。


  十一、其他38、工程分包


  38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:__________________________________________


  分包施工单位为:________________________________________________________________


 


  39、不可抗力


  39.1双方关于不可抗力的约定:____________________________________________________


  40、保险


  40.6本工程双方约定投保内容如下:


  (1)发包人投保内容:____________________________________________________________


  发包人委托承包人办理的保险事项:________________________________________________


  (2)承包人投保内容:___________________________________________________________


  41、担保


  41.3本工程双方约定担保事项如下:________________________________________________


  (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。


  (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:担保合同作为本合同附件。


  (3)双方约定的其他担保事项:____________________________________________________


  46、合同份数


  46.1双方约定合同副本份数:______________________________________________________


  47、补充条款


  附件1:承包人承揽工程项目一览表(略)


  附件2:发包人供应材料设备一览表(略)


  附件3:工程质量保修书(略)
友情链接